Хроликова Катерина Владимировна

Дело № 2-7322/2024

50RS0<№ обезличен>-89

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 октября 2024 года г. Химки, <адрес>

Химкинский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ефремовой Е.Ю.,

при секретаре ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Мособлгаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований указывает, что <дата> между сторонами заключен договор № <№ обезличен> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям заключенного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора.

<дата> ответчику стало известно о возникновении препятствия для выполнения работ и необходимости обратиться в суд с иском к собственнику трубы о нечинении препятствий, между тем, до настоящего времени искового заявления в суд подано не было, публичный сервитут также не установлен.

На основании изложенного, истица просит суд обязать ответчика исполнить договор технологического присоединения <№ обезличен> в тридцатидневный срок с даты вступления решения суда в законную силу, взыскать судебную неустойку согласно п. 3 ст. 206 ГПК РФ и ст. 308.3 ГК РФ в размере <данные из...

...ъяты>. за каждый день просрочки исполнения обязательства, взыскать компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>

Истица и ее представитель в судебном заседании исковые требования поддержали.

Представитель ответчика АО «Мособлгаз» в судебном заседании исковые требования не признала, поддержала письменный отзыв на иск.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, помимо прочего из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как следует из п. 1 ст. 539 ГК Российской Федерации, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии

В силу п. 1 ст. 540 ГК Российской Федерации, в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Согласно п. 2 ст. 548 ГК Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

На отношения, связанные с заключением договоров об оказании услуг, стороной которых является гражданин, использующий услугу в личных целях, распространяются положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В силу ст. 27, 28 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Так судом установлено, что между истцом и ответчиком <дата> заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения <№ обезличен>.

В соответствии с условиями договора ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома по адресу: <адрес>, принадлежащего истцу, к сети газораспределения. Подключение объекта к сети газораспределения осуществляется в соответствии с техническими условиями (п. 2 Договора).

Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения настоящего договора, то есть до <дата>.

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическим присоединении) (п. 8 Договора).

Также в п. 6 Договора на ФИО3 возложены обязанности по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен жилой дом и возложены обязанности по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей объекта.

Как указано в приложении <№ обезличен> к техническим условиям ФИО1 осуществляет предоставление схемы расположения сети газораспределения, а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования, строительств (реконструкцию) сети газораспределения от точки подключения до газоиспользующего оборудования, обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством РФ о техническом регулировании. В свою очередь АО «Мособлгаз» осуществляет строительство газопровода от существующей сети газораспределения, принадлежащей АНО «Наро-Фоминск газ», до границы земельного участка истицы.

В п. 9 договора указано, что его стоимость составляет <данные изъяты>. вносится ФИО1 в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, далее поэтапно.

Согласно выписке по счету АО «Альфа-Банк» истицей произведена оплата договора в сумме <данные изъяты>

Согласно представленной переписке для осуществления подключения необходимо установление публичного сервитута, а равно АНО «Наро-Фоминск ГАЗ» не было дано согласие на врезку, в связи с чем есть необходимость подать иск относительно нечинения препятствий.

Между тем, до настоящего времени публичный сервитут не установлен, соответствующий иск не подан.

<дата> в адрес АНО «Наро-Фоминск газ» направлен запрос о предоставлении согласия на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения и (или) газопотребления.

<дата> должностными лицами ответчика составлен акт об отказе в допуске к газораспределительным сетям.

<дата> ответчиком в адрес ООО «Землетека-Сервис» направлен запрос с просьбой предоставить доступ на территорию указанного лица для выполнения строительно-монтажных работ в рамках выполнения работ по договору, заключенному с истицей.

Также ответчиком в администрацию Наро-Фоминского городского округа <адрес> было направлено ходатайство об установлении публичного сервитута, решением администрации Наро-Фоминского городского округа от <дата> №<№ обезличен> отказано в установлении сервитута.

Между тем, не смотря на установленный в договоре 135-дневный срок его исполнения, согласно п.4 договора АО «Мособлгаз» обязано осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства, но не ранее подписания акта о готовности.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

При этом обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 29 Правил подключения № 1547 предусмотрено, что Исполнитель обязан выполнить в отношении любого обратившегося к нему лица мероприятия по технологическому присоединению при условии наличия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с п. 2 Правил подключения № 1547 подключение (технологическое присоединение) представляет собой совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Положениями Договора о подключении (Раздел II) и техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью Договора, установлен порядок действий, которые обязаны выполнить как Исполнитель, так и Заявитель.

В день осуществления фактического присоединения (врезка и пуск газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) (п. 8 Договора о подключении).

Пунктом 71 Правил подключения № 1547 установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: выполнение заявителем и исполнителем технических условий, мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий, подписание исполнителем и заявителем акта о готовности, осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии под. «а» п. 72 Правил № 1547, исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Поскольку Правилами подключения № 1547 и условиями Договора о

подключении, которыми установлена процедура технологического присоединения, закреплена обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не только со стороны Исполнителя, но и со стороны Заявителя, обязательства сторон по указанному Договору носят встречный характер, от своевременного выполнения обязательств одной стороной зависит выполнение встречных обязательств другой стороной.

Между тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 в установленный срок не исполнены принятые на себя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка.

В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (ст. 406 ГК РФ).

В силу положений п. 61 Правил подключения № 1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.

Как установлено судом, истица возложенные на нее обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах принадлежащего ей земельного участка не исполнила.

В соответствии с подп. «в» п. 72 Правил подключения <№ обезличен>, исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности).

Заявитель согласно подп. «а» п. 74 Правил подключения № <№ обезличен> обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Договор о подключении согласно подп. «н» п.52 Правил подключения № <№ обезличен> должен содержать в качестве существенного условия порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

Пунктом 71 Правил подключения № 1547 установлено, что мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя, в том числе мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий

Исполнитель в силу подп. «б» п.72 Правил подключения № 1547 обязан осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от <дата> <№ обезличен> «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Условиями Раздела V Договора о подключении, заключенного между АО «Мособлгаз» и ФИО1, установлен порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при выполнении мероприятий по технологическому присоединяю внутри границ земельного участка.

В соответствии с п. 24 Договора о подключении для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 30 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий, с приложением документов, предусмотренных п. 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от <дата> № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». По результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнитель составляет акт о готовности (п. 25 Договора о подключении). Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра ( п. 26 Договора о подключении).

Соответствующего уведомления истицей в адрес ответчика не направлялось.

Истицей представлен договор подряда <№ обезличен> от <дата>, согласно которого АО «Мособлгаз» обязалось выполнить строительно-монтажные работы в границах земельного участка истицы в течение 90 дней, в том числе по установке прибора учета газа, газопровода и пр., необходимые для исполнения ФИО1 возложенной на нее обязанности в рамках договора от <дата>.

В п. 3.2.1 договора от <дата> указано, что истица обязана в течение 5 рабочих дней его оплатить на сумму <данные изъяты>. с даты его подписания.

Между тем, денежные средства ФИО1 в рамках договора внесены не были, договор со стороны АО «Мособлгаз» не подписан, не исполнен, в судебном заседании представитель ответчика указал на то, что такой договор между сторонами не заключался.

С теми же условиями между сторонами был заключен договор подряда <№ обезличен> от <дата>, который предусматривает обязанность АО «Мособлгаз» выполнить работы в течение 70 календарных дней с момента заключения договора. На дату вынесения решения указанный срок не наступил.

При таких данных, учитывая, что договор подряда от <дата> подписан лишь одной стороной (ФИО1), ни одной из сторон не исполнялся, суд приходит к выводу о том, что такой договор между с сторонами заключен не был.

При таких данных, учитывая, что ФИО1 обязательства по договору о подключении (технологическом присоедини) не исполнены, акт о готовности между сторонами не подписан, АО «Мособлгаз» была лишена возможности исполнить свои обязательства по договору в предусмотренный договором срок, а равно на момент вынесения решения.

Более того, стороной ответчика представлены документы, подтверждающие совершение действий, направленных на исполнение договора, однако, от сторонних организаций отсутствует отклик на требования АО «Мособлгаз» предоставить доступ для осуществления тех или иных мероприятий, необходимых для исполнения договора, заключенного с ФИО1, а равно отказано в предоставлении публичного сервитута, что требует больших затрат времени для исполнения договора о присоединении.

При таких данных, оснований для удовлетворения требований ФИО1 не имеется.

Установив факт отсутствия нарушения прав истца как потребителя, суд, руководствуясь требованиями ст. 151 ГК РФ, положениями параграфа 4 части второй ГК РФ, статьей 15, п.6 ст. 13 Закона Российской Федерации от <дата> «О защите прав потребителей» приходит к выводу об отказе истице в удовлетворении требований о компенсации морального вреда и штрафа.

В соответствии с п. ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Поскольку в удовлетворении требовании об обязании исполнить договор отказано, оснований для взыскания судебной неустойки не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Мособлгаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании судебной неустойки, компенсации морального вреда – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено <дата>.

Судья Ефремова Е.Ю.