Багавиева Гульнара Рашидовна

Дело № 2-2583/2025 УИД 53RS0022-01-2025-001616-82

Определение

30 апреля 2025 года г. Великий Новгород

Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Зуева Н.В.,

при секретаре Пригода Ю.В.,

с участие истца Багавиевой Г.Р., представителя истца Пименовой Л.В.,

представителя ответчика Гуняшева А.А.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Багавиевой Г.Р. к ООО «РЕАЛ» о защите прав потребителей,

установил:

Багавиева Г.Р. обратилась в Новгородский районный суд с иском к ООО «РЕАЛ» о защите прав потребителей, указав, что ДД.ММ.ГГГГ сторонами заключен договор строительного подряда, согласно которому ООО «РЕАЛ» обязалось выполнить работы по возведению жилого дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость с учетом скидки составила 3 260 000 руб., из которых оплачено 3 000 000 руб. До настоящее время работы выполнены не в полном объеме, стоимость выполненных работ составила 2 420 400 руб. На основании изложенного, истец просила расторгнуть договор подряда, взыскать стоимость не выполненных работ в размере 559 600 руб., неустойку в размере 3 260 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 200 000 руб., а также штраф.

Впоследствии истец уточнила требования, просила расторгнуть договор подряда, взыскать стоимость не выполненных работ в размере 337 600 руб., неустойку в размере 3 260 000 руб., убытки в размере 55 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 200 000 руб., а также штраф.

До судебного заседания от сторон поступило заявление об утверждении мирового соглашения. Мировое соглашение заключен...

...о сторонами в письменном виде и приобщено к материалам дела.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 173, ст. ст. 220, 221 ГПК РФ участникам процесса разъяснены и понятны.

Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, заключено в интересах сторон.

В соответствии с ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

С учетом уточнения требований, истцу из местного бюджета надлежит возвратить государственную пошлину в сумме 1 169 руб., уплаченную по чеку от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по этому же чеку истцу из местного бюджета надлежит возвратить государственную пошлину в сумме 17 197 руб. 60 коп. в связи с утверждением мирового соглашения. Общая сумма составит 18 366 руб. 60 коп. (1 169 руб. + 17 197 руб. 60 коп.).

Руководствуясь ст.ст. 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

определил:

Утвердить по гражданскому делу по иску Багавиевой Г.Р. (СНИЛС №) к ООО «РЕАЛ» (ИНН №) о защите прав потребителей о взыскании ущерба мировое соглашение, по условиям которого:

1. ООО «РЕАЛ» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить в соответствии с условиями договора строительного подряда №, заключенного с Багавиевой Г.Р. ДД.ММ.ГГГГ и приложением № к указанному договору в доме расположенном по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № следующие работы:

1.1. Монтаж входной двери (металл с порошковой окраской) (дверь приобретается ООО «РЕАЛ») с обустройством полов в тамбуре. В случае принятия решения об установке металлопластиковой двери Багавиева Г.Р. доплачивает 20 000 руб., ООО «РЕАЛ» выполняет гидроизоляцию полов в тамбуре с укладкой листов ЦСП.

1.2. Отлив и наружные откосы на окне на западном фасаде дома.

1.3. Монтаж террасной доски на террасе (террасная доска приобретается ООО «РЕАЛ») с установкой отливов.

1.4. В санузле укладываются листы ЦСП (приобретаются ООО «РЕАЛ»).

1.5. После прокладки коммуникаций заделываются монтажной пеной стыки между панелями пола.

1.6. Монтаж электропроводки: выключатель на стену, две розетки на комнату, распределительный щиток с автоматами. Провод медный в самозатухающей оболочке и гибком кабеле—канале (приобретается ООО «РЕАЛ»), розетки, щиток, выключатели, автоматы предоставляет Багавиева Г.Р.

1.7. Работы по проведению холодной воды от ввода в дом и до котла, разводка холодной и горячей воды с подключением к котлу (котел, насосы, фильтры предоставляет Багавиева Г.Р.).

1.8. Приобретает и устанавливает КНС Биодевайс ЭКО - 5.

1.9. Производит работы по внутренней отделке дома - стены по всей площади дома и потолок в кухне-гостиной вагонкой хвойных пород сорта А, Б (вагонка хвойных пород приобретается ООО «РЕАЛ»).

2. Багавиевой Г.Р. оплачивает ООО «РЕАЛ» стоимость работ указанных в пункте № настоящего мирового соглашения в размере 260 000 руб. в следующем порядке – 130 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ, 130 000 руб. в день подписания акта выполненных работ указанных в пункте 1 настоящего мирового соглашения.

3. В случае невыполнения работ или их части указанных в пункте № настоящего мирового соглашения ООО «РЕАЛ» уплачивает Багавиевой Г.Р. неустойку в размере 3 % в день от суммы, указанной в п. 2 настоящего соглашения, а также выплачивает убытки, понесенные Багавиевой Г.Р. по оплате за наем жилого помещения в размере 15 000 руб. ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по дату выполнения работ указанных в пункте № настоящего мирового соглашения.

4. В связи с заключением мирового соглашения Багавиевой Г.Р. отказывается от исковых требований к ООО «РЕАЛ» о взыскании стоимости невыполненных работ по договору в размере 337 600 руб., неустойки в размере 3 260 000 руб., компенсации морального вреда в размере 200 000 руб., штрафа предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца.

5. В соответствии с п.3 статьи 153.9 ГПК РФ мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

6. Судебные издержки, которые каждая из сторон понесла в рамках рассмотрения настоящего гражданского дела, остаются на стороне, которая их понесла, и не взыскиваются в судебном порядке.

7. Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 173, 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

8. Настоящим мировым соглашением стороны добровольно и свободно выражают свое волеизъявление и свидетельствуют, что настоящее мировое соглашение заключается сторонами не под влиянием обмана, насилия или угрозы, не является кабальным.

9. Достигнутое сторонами мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение условий мирового соглашения не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

10. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр – для Новгородского районного суда Новгородской области.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Производство по настоящему гражданскому делу прекратить.

Возвратить Багавиевой Г.Р. из местного бюджета государственную пошлину в суме 18 366 руб. 60 коп., уплаченную по чеку от ДД.ММ.ГГГГ.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Председательствующий Н.В. Зуев