logo

Бызова Наталья Михайловна

Дело 2-20/2024 ~ М-15/2024

В отношении Бызовой Н.М. рассматривалось судебное дело № 2-20/2024 ~ М-15/2024, которое относится к категории "Прочие исковые дела" в рамках гражданского и административного судопроизводства. Дело рассматривалось в первой инстанции, где в результате рассмотрения, иск (заявление, жалоба) был удовлетворен. Рассмотрение проходило в Кандалакшском районном суде Мурманской области в Мурманской области РФ судьей Пуховым М.О. в первой инстанции.

Разбирательство велось в категории "Прочие исковые дела", и его итог может иметь значение для тех, кто интересуется юридической историей Бызовой Н.М. Судебный процесс проходил с участием истца, а окончательное решение было вынесено 12 февраля 2024 года.

Подобные судебные дела могут свидетельствовать о финансовых спорах, гражданско-правовых претензиях или иных юридических аспектах, которые могут быть важны для работодателей, деловых партнеров или контрагентов. Если вам необходимо больше информации о данном разбирательстве или других судебных процессах, связанных с Бызовой Н.М., вы можете найти подробности на Trustperson.

Судебное дело: 2-20/2024 ~ М-15/2024 смотреть на сайте суда
Дата поступления
10.01.2024
Вид судопроизводства
Гражданские и административные дела
Категория дела
Прочие исковые дела →
прочие (прочие исковые дела)
Инстанция
Первая инстанция
Округ РФ
Северо-Западный федеральный округ
Регион РФ
Мурманская область
Название суда
Кандалакшский районный суд Мурманской области
Уровень суда
Районный суд, городской суд
Судья
Пухов М.О.
Результат рассмотрения
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения
12.02.2024
Стороны по делу (третьи лица)
Бызов Алексей Иванович
Вид лица, участвующего в деле:
Истец
Бызова Наталья Михайловна
Вид лица, участвующего в деле:
Истец
Кандалакшский транспортный прокурор
Вид лица, участвующего в деле:
Истец
ОАО "РЖД"
Вид лица, участвующего в деле:
Ответчик
ИНН:
7708503727
ОГРН:
1037739877295
ООО «РСО-Энерго»
Вид лица, участвующего в деле:
Третье Лицо
ООО «Энергопромсбыт»
Вид лица, участвующего в деле:
Третье Лицо
Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
Вид лица, участвующего в деле:
Третье Лицо
Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области
Вид лица, участвующего в деле:
Третье Лицо
Судебные акты

Дело № 2-20/2024

УИД 51RS0009-01-2024-000018-70

(мотивированное решение изготовлено 19 февраля 2024 года)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кандалакши 12 февраля 2024 года

Кандалакшский районный суд Мурманской области в составе:

председательствующего - судьи Пухова М.О.,

при секретаре Силкиной В.Ю.,

с участием Кандалакшского транспортного прокурора Чумаковой Т.В.,

истца Бызова А.И.,

представителя третьего лица Кандалакшской дистанции электроснабжения – Октябрьской дирекции по энергообеспечению – филиала «ОАО РЖД» Трансэнерго Беляева Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кандалакшского транспортного прокурора в интересах Бызова А.И. и Бызовой Н.М. к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» о возложении обязанности выполнить определенные действия,

установил:

Кандалакшский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов Бызова А.И. и Бызовой Н.М. к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») о возложении обязанности выполнить определенные действия.

В обоснование иска указано, что по результатам проведенной по заявлению Бызова А.И. и Бызовой Н.М. прокурорской проверки установлено, что между Бызовым А.И. и ОАО «РЖД» заключен договор <номер> от <дата> по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объекта) истца к электрическим сетям ОАО «РЖД», расположенных по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый <номер>.

Бызовым А.И. в полном объеме внесена плата за технологическое присо...

Показать ещё

...единение в соответствии со счетом на оплату <номер>/ОКТ от <дата>.

Срок выполнения технологического присоединения в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил составляет 6 месяцев (в соответствии с условиями Договора - 4 месяца), то есть, крайним днем выполнения технологического присоединения, является дата <дата>. Вместе с тем, до настоящего времени обязательства (мероприятия) по осуществлению технологического присоединения объекта Бызова А.М. к электрическим сетям ОАО «РЖД» не исполнено.

Согласно письму Кандалакшской дистанции электроснабжения – Октябрьской дирекции по энергообеспечению – филиала «ОАО РЖД» Трансэнерго от <дата> <номер> факт невыполнения технологического присоединения в срок не отрицает и указывает, что данная работа не закончена по причине мероприятий по реконструкции с переоборудованием контактной сети.

Неисполнение ОАО «РЖД» требований пунктов 3, 6, подпункта «б» пункта 16 Правил, а также взятых на себя в рамках договора от <дата> <номер>/<номер> обязательств по осуществлению технологического присоединения по состоянию на <дата> нарушает права истцов.

Просит обязать Сетевую организацию – ОАО «РЖД» в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение электропринимающих устройств (объекта) БызоваА.И., расположенных по адресу:<адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый <номер>, к электрическим сетям Сетевой организации – ОАО «РЖД» в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <номер> от <дата> и Техническим условиям к данному договору.

Протокольным определением суда от <дата> к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Энергопромсбыт» и ООО «Рос-Энерго».

Кандалакшский транспортный прокурор Чумакова Т.В. в судебном заседании поддержала исковые требования по основаниям, изложенным в иске.

Истец Бызов А.И. в судебном заседании пояснил, что до настоящего времени работы по присоединению его дома к электросетям не осуществлены. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору от <дата> <номер>/ОКТ, существенно нарушает его права. Каких-либо дополнительных соглашений, о продлении установленного договором срока выполнения работ, с ним не заключалось.

Истец Бызова Н.М. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения гражданского дела уведомлена в установленном законом порядке, представила письменное заявление, в котором просила рассмотреть гражданское дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика ОАО «РЖД» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом. В возражениях на иск просил в удовлетворении исковых требований отказать. Указал, что ООО «Энергопромсбыт» в лице филиала - «Желдорэнерго» является агентом ОАО «РЖД» в части обеспечения приема заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» и заключения соответствующих договоров на основании агентского договора от <дата> <номер>, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «Энергопромсбыт», а также генеральным подрядчиком ОАО «РЖД» в рамках реализации инвестиционного проекта 16043 «Технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям».

В целях реализации объекта «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, к.н. <номер>, <адрес> Бызов А.И.» ОАО «РЖД» подписало с ООО «Энергопромсбыт» частное техническое задание от <дата> <номер> со сроком окончания работ в июне 2023 года.

В дальнейшем объект был передан в работу ООО «РСО-Энерго» в рамках субподрядного договора от <дата> № <номер>.

Субподрядной организацией проведены обследовательские работы, выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработана проектная документация. В ходе согласования проектной документации с причастными организациями получены замечания, которые направлены в адрес субподрядной организации для корректировки в установленном порядке. В соответствии с принятыми проектными решениями пересечение железнодорожных путей предусматривается открытым способом.

Проведение комплекса работ затруднено по причине особых климатических условий: снежный покров в северо-восточной части <адрес> лежит в среднем с середины - конца октября до середины мая.

Прогнозируемые сроки завершения проектно-изыскательских работ январь 2024 года, строительно-монтажных работ - февраль 2024 года.

Постановление Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ не вступило в законную силу, находится на обжаловании в Арбитражном суде Мурманской области.

Представитель третьего лица Кандалакшской дистанции электроснабжения – Октябрьской дирекции по энергообеспечению – филиала «ОАО РЖД» Трансэнерго Беляев Н.В. в судебном заседании разрешение спора оставил на усмотрение суда. Пояснил, что причиной неисполнения обязательств по договору было обусловлено переоборудованием железнодорожной станции Пинозеро. С момента заключения соглашения было разработано несколько проектов присоединения, с проведением силовых кабелей под железнодорожным полотном. В настоящее время решается вопрос по проведению воздушной магистрали для прокладки силовых кабелей над железнодорожными путями. Кандалакшская дистанции электроснабжения – Октябрьской дирекции по энергообеспечению – филиала «ОАО РЖД» Трансэнерго в рамках рассматриваемого соглашения осуществляет проверку и непосредственное подключение энергопринимающего оборудования, установленного подрядчиком ответчика, к линиям электросетей. Указанные работы осуществляются в срок до 10 дней.

Представители третьего лица - Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в судебном заседании участия не принимали, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представители третьего лица ООО «Энергопромсбыт» в судебном заседании участия не принимали, приставили суду письменный отзыв на исковое заявление, в котором просили при вынесении решения суда учесть обстоятельства, послужившие основанием для увеличения срока присоединения и произведения дальнейших действий по присоединению с учетом климатических условий.

Представители третьего лица ООО «Рос-Энерго» в судебном заседании участия не принимали, извещены о времени и месте рассмотрения гражданского дела в установленном законом порядке.

Заслушав Кандалакшского транспортного прокурора Чумакову Т.В., истца Бызова А.И., настаивавших на удовлетворении исковых требований в полном объеме, объяснения представителя третьего лица Кандалакшской дистанции электроснабжения – Октябрьской дирекции по энергообеспечению – филиала «ОАО РЖД» Трансэнерго Беляева Н.В., оставившего удовлетворение исковых требований на усмотрение суда, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Положениями пункта 4 статьи 27, пункта 3 статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право прокурора на обращение в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (далее – Правила ТП).

В силу пункта 3 Правил ТП сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил ТП).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 данных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте «б» пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как установлено судом и следует из материалов дела, <дата> между ОАО «РЖД» и ООО «Энергопромсбыт» заключен договор <номер>, по которому заказчик ОАО «РЖД» поручает Генеральному подрядчику ООО «Энергопромсбыт» принять на себя обязательства по выполнению комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объектам технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 1.3 договора <номер> от <дата> виды и содержание работ, их результаты, требования к ним изложены в Техническом задании на выполнении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объектам технологического присоединения (приложение <номер> к договору).

Объекты или перечень объектов (с указанием кода и наименованием инвестиционной программы и бизнес-кода объектов), объемы, сроки и стоимость выполнения работ по каждому объекту определяется в частном техническом задании, которое подписывается сторонами по форме приложения <номер> к договору в порядке, установленном договором.

Согласно частному техническому заданию <номер>/ПКЛ/ОКТ к договору от <дата> <номер> «Технологическое присоединении ЭПУ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, к.н. <номер>, <адрес> Бызов А.И.» Октябрьской железной дороги (инвестиционный проект 16043 «Технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям», бизнес-код 001.2022.10006066), содержание работ: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования (получатель Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»); срок начала работ: январь 2023 год, срок окончания работ: июнь 2023 года.

Из технических условий для присоединения к электрическим сетям (приложение <номер> к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <дата> <номер>) следует, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя Бызова А.И. составляет 7 кВт, при напряжении 0,23 кВ, категория надёжности – третья. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя – 2022 год. Точка присоединения: шкаф учёта электроэнергии, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемой от распределительного устройства напряжением 0,4кВ вновь устанавливаемой столбовой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, присоединяемой к линии электропередачи, монтируемой от линии электропередачи напряжением 10 кВ ПЭ тяговой подстанции ЭЧЭ-62.

В технических условиях для присоединения к электрическим сетям стороны определили, что сетевая организация осуществляет установку столбовой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности с разъединителем; монтаж линии электропередачи напряжением 10 кВ от линии электропередачи напряжением 10 кВ ПЭ тяговой подстанции ЭЧЭ-62 до вновь устанавливаемой СТП, через линейный разъединитель; строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП, указанной в п. 10.1 до границ участка Заявителя; монтаж шкафа учёта наружной установки с прибором учёта электроэнергии, присоединяемого от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, указанной в п. 10.3, путем монтажа спуска напряжением 0,23 кВ с опоры и др.

Согласно условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – РЩ-0,23 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений в третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 7(кВт), категория надёжности: 3(третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединении: 0,23 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств:0 (кВ).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.

В соответствии с пунктом 1.2. договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов заявителя, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, к.н. <номер>.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 (четыре) месяца со дня заключения договора.

В силу пункта 103 Правила ТП, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> <номер> договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

Бызовым А.И. на основании счета на оплату <номер>/ОКТ от <дата> была внесена оплата в размере 21 000 рублей, что подтверждается платёжным поручением от <дата> <номер>.

Таким образом, договор между сетевой организацией и заявителем заключен путем направления Бызову А.И. счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счёта.

Учитывая указанное обстоятельство, свои обязательства по договору, в той степени, которая зависела от Бызова А.И., последний исполнил надлежащим образом, однако до настоящего времени ОАО «РЖД» обязательства по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта истца в срок до <дата> (срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 4 месяца) не исполнены.

<дата> Бызовым А.И. и Бызовой Н.М. были поданы обращения Кандалакшскому транспортному прокурору с просьбой оказать помощь по факту подключения к линии электроэнергии по условиям Договора.

По факту обращения Бызова А.И. в Кандалакшскою транспортною прокуратуру о нарушении сроков присоединения к электрическим сетям, была проведена проверка и выявлены нарушения требований действующего законодательства, <дата> возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по <адрес> от <дата> <номер>.21-633/2023 ОАО «РЖД» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с нарушением требований пунктов 3, 6, подпункта «б» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от <дата> <номер>.

На запрос Бызова А.И. ООО «Энергопромсбыт» дан ответ от <дата> о том, что на объекте выполнены обследовательские работы, разрабатывается проектно-сметная документация. При своевременном получении положительных заключений ведомственных экспертиз ОАО «РЖД» планируемый срок выполнения проектно-изыскательских работ – октябрь 2023 года, строительно-монтажных работ – ноябрь 2023 года.

В письме от 19 января 2024 (исх. № 275и-УОС/ЭПС) ООО «Энергопромсбыт» извещает, что прогнозируемые сроки завершения проектно-изыскательских работ – январь 2024 года, строительно-монтажных работ – февраль 2024 года.

Исходя из положений части 1 статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Судом установлено, что ответчиком обязательства по Договору до настоящего времени не исполнены, данных об обратном ответчиком не представлено, что свидетельствует о недобросовестности действий ответчика и не снимает с него обязанности исполнить условия договора должным образом.

Разрешая возникший спор, суд исходит из доказанности наличия нарушений со стороны ответчика ОАО «РЖД» обязательств по договору, в отсутствие доказательств безусловно свидетельствующих о невозможности исполнения договора на технологическое присоединение, и приходит к выводу об обоснованности заявленных требований.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца об обязании ОАО «РЖД» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый <номер>.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте «б» пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Как следует из положений части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из статьи 210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

С учетом конкретных обстоятельств, суд полагает возможным установить для ОАО «РЖД» срок 3 месяца со дня вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца, с учетом заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <дата>.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворённой части исковых требований.

Согласно пункту 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождены прокуроры – по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 30, если истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, она взыскивается с ответчика в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований исходя из той суммы, которую должен был уплатить истец, если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины (часть 1 статьи 103 ГПК РФ, подпункт 8 пункта 1 статьи 333.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что исковые требования Кандалакшского транспортного прокурора удовлетворены, от уплаты государственной пошлины он освобождён, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей 00 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковое заявление Кандалакшского транспортного прокурора в интересах Бызова А.И. (паспорт серия <номер> <номер>) и Бызовой Н.М. (паспорт серия <номер> <номер>) к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) о возложении обязанности выполнить определенные действия удовлетворить.

Обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) осуществить технологическое присоединение электропринимающих устройств (объекта) Бызова А.И. (паспорт серия <номер> <номер>), расположенных по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый <номер>, к электрическим сетям Сетевой организации – ОАО «РЖД» в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <дата> <номер>/ОКТ и Техническим условиям к данному договору, в течение 3-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) в доход соответствующего бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд подачей жалобы через Кандалакшский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья М.О. Пухов

Свернуть
Прочие