Рустамов Акрам Яхъеевич

Дело № 2-3669/2014

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

17 ноября 2014 года г.Калининград

Центральный районный суд г.Калининграда в составе:

председательствующего судьи Булатовой И.И.,

при секретаре Артамоновой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Р.А.Я. к ОАО «Янтарьэнерго» об обязании выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании компенсации морального вреда,

Установил:

Р.А.Я. обратился в суд, указывая, что является собственником земельного участка по адресу Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос.Свободное, ул.Лесная, № с кадастровым номером 39:03:040016:121, площадью 1046 кв.м. Прежним владельцем участка Е.И.Н. 01.03.2013 г. заключен с ОАО "Янтарьэнерго" договор № 233/13 (ЗЭС) технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома, расположенного на указанном земельном участке и выполнены обязательства, предусмотренные договором, своевременно в полном объеме внесена плата за технологическое присоединение.

04.04.2014 г. заключил с ОАО "Янтарьэнерго" дополнительное соглашение № 1 к указанному договору технологического присоединения, предусматривающее переход прав и обязанностей заявителя по договору к Р.А.Я.

12.03.2014 г. обратился к ответчику, получил ответ об отсутствии в районе застройки объекта электросетей низкого напряжения ОАО "Янтарьэнерго" и отсутствии возможности подготовить технические условия на стройплощадку, технологическое присоединение объекта возможно только при осуществлении меропр...

...иятий, предусмотренных п.10 Технических условий № Z-271/13.

Пунктом 10 данных Технических условий установлено, что сетевая организация обязана осуществить установление дополнительного н.в. щита наружной установки (РЩ), оснащённого четырьмя рубильниками на ток не менее 250 А и предохранителями, с монтажом группы на ток плавкой вставки в соответствии с расчётной мощностью. Присоединение РЩ к с.ш. н.в. щита ТП выполнить кабельной линией сечением токопроводящих жил соответствующей пропускной способности. От ТП 49-11 до участка застройки заявителя построить ВЛИ 0,4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 70 кв.мм (протяженность 375 м).

С момента заключения дополнительного соглашения 04.04.2014 года ответчик ОАО «Янтарьэнерго» обязательства по договору не выполнил, срок просрочки исполнения обязательств составляет более 1 года.

В течение длительного времени испытывает нравственные и физические страдания в связи с отсутствием возможности пользоваться земельным участком по назначению - для строительства индивидуального жилого дома, вынужден снимать жилье за неимением собственного, изложенные обстоятельства повлекли для него наступление морального вреда.

Просит обязать ОАО "Янтарьэнерго" в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по адресу: Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос.Свободное, ул.Лесная, № к электрическим сетям согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 233/13 (ЗЭС) от 01.03.2013 г., взыскать в пользу Р.А.Я. компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб.

В судебном заседании Р.А.Я. поддержал заявленные исковые требования, пояснил, что им выполнены технические условия № Z-271/13, являющиеся неотъемлемой частью договора № 233/13 (ЗЭС) технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома, расположенного на указанном земельном участке, о чем ответчик в установленном порядке извещен.

Представитель ОАО «Янтарьэнерго» Козлова В.П., действующая по доверенности № 320/2 от 01.01.2014г. (л.д.17-19) просила Р.А.Я. в удовлетворении иска отказать, пояснила, что истцом не представлены доказательства выполнения мероприятий по технологическому присоединению, поэтому осуществить присоединение невозможно. По указанному договору ОАО "Янтарьэнерго" разработано, утверждено техническое задание на проектирование, строительно-монтажные работы, конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на проектные и строительно-монтажные работы. 17.03.2014 г. заключен договор с ООО "СтройЭнергоМир" на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнены проектно-изыскательские работы. Доказательств причинения морального вреда и наличия причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями истцом не представлено, факт причинения морального вреда не доказан.

Выслушав мнение сторон, изучив собранные по делу доказательства и дав им оценку в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 01.03.2013 г. ОАО «Янтарьэнерго» и Е.И.Н. заключен договор № 233/13 (ЗЭС) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЩВУ объекта - индивидуального жилого дома, который будет располагаться по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, п.Свободное, у.Лесная,д.№ в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений в третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электросетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт, точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электросетям и располагается не далее 25 м от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией, а также оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Договором размер платы за технологическое присоединение определен в размере 550 руб., внесение платы заявителем предусмотрено в течение 15 дней со дня заключения договора.

Неотъемлемой частью договора являются выданные заявителю Е.И.Н. технические условия № Z-271/13. Внесение оплаты за технологическое присоединение сторонами не оспаривается.

Дополнительным соглашением №1 к указанному договору технологического присоединения сторонами предусмотрен переход к Р.А.Я. прав и обязанностей заявителя по указанному договору технологического присоединения в связи с переходом к Р.А.Я. права собственности на указанный в договоре № 233/13 от 01.03.2013 г. земельный участок по адресу: Гурьевский район, п.Свободное, ул.Лесная, №.

Согласно пояснений истца, данных им в судебном заседании, о выполнении техусловий в границах своего участка он сетевую организацию до обращения в суд с указанным иском не поставил.

Уведомление о выполнении технических условий передано истцом ОАО "Янтарьэнерго" 29.10.2014 г.

Выполнение ОАО «Янтарьэнерго» ряда мероприятий, направленных на выполнение обязательств по договору технологического присоединения с истцом подтверждается договором с ООО "СтройЭнергоМир" на разработку проектной документации, строительно-монтажные работы, поставку оборудования от 17.03.2014 г., в том числе по объекту "строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 49-11 (инв.5143546) в п.Свободное Гурьевского района 0 2 этап" со сроком выполнения работ по договору 6 месяцев в соответствии с календарными планами выполнения работ, техническим заданием на проектирование №37.СЭРС.2013/ЗЭС-24 по титулу "Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 49-11 в п.Свободное Гурьевского района - 2й этап", утвержденным 24.05.2013 г.

Установлено, что после проверки и согласования проектно-сметной документации ОАО «Янтарьэнерго» предприняты меры к выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по титулу "Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 49-11 в п.Свободное Гурьевского района - 2й этап", победителем запроса предложений по выбору подрядчика на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ избрано ООО "СтройЭнергоМир".

Согласно ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее Правила).

В соответствии с п.п.б п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств… срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, не может превышать: 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, о том, что ответчик добросовестно подошел к выполнению обязательств, предусмотренных договором, однако в силу объективных причин выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИЖД истца в установленные сроки не было возможности в виду необходимости строительства новых объектов электросетевого хозяйства, проведения закупочных процедур, не могут быть приняты, поскольку право заказчика - потребителя на своевременное выполнение условий договора, судом не могут быть приняты, так как выполнение обязательств сторонами договора № 233/13 от 01.03.2013 г. и дополнения № 1 к нему не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору.

Таким образом, ООО «Янтарьэнерго» нарушены обязательства по соблюдению сроков по договору № 233/13 от 01.03.2013 г. и дополнения № 1 к нему.

В силу ст. 1098 ГК РФ продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.

Аналогичные положения содержатся и в п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Следовательно, при разрешении требований потребителей бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

Нарушение сроков подключения дома к источникам электроснабжения ввиду неисполнения иными юридическими лицами обязательств не может быть отнесено к числу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств неисполнения договорных обязательств ответчиком (ст. 401 ГК РФ), - причин, которые ответчик не мог предвидеть и преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру договора и условиям оборота.

Доводы представителя ответчика об отсутствии готовности энергопринимающих устройств к технологическому присоединению судом во внимание не принимаются, поскольку точка присоединения энергопринимающего устройства истца к электрическим сетям ответчика, является границей балансовой принадлежности истца и ответчика.

В соответствии с разделом II договора исполнение обязательств, предписанных техническими условиями, возлагается на стороны договора.

Истец обязан выполнить работы по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении техусловий.

Сетевая организация обязалась выполнить мероприятия по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им техусловий осуществить проверку выполнения техусловий заявителем, провести с участием заявителя осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотре с соблюдением срока установленного п.5 договора – 6 месяцев со дня заключения договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электросетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, направить их заявителю (л.д.6).

Учитывая, что стороной заявителя по договору обязательства по оплате технологического присоединения и об уведомлении ОАО "Янтарьэнерго" о выполнении технологический условий произведено, установленный договором срок выполнения технологического присоединения истек, требования истца о возложении на ОАО «Янтарьэнерго» обязанности выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по адресу: Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос.Свободное, ул.Лесная, № к электросетям согласно условий договора № 233/13 (ЗЭС) «Об осуществлении технологического присоединения», техническим условиям № Z-271/13 от 05.02.2013 г., дополнительному соглашению № 1 от 04.04.2014 г. суд полагает подлежащими удовлетворению.

При определении срока, в течение которого ОАО «Янтарьэнерго» должно будет осуществить технологическое присоединение, суд учитывает ранее предусмотренные договором сроки, положения п.16 указанных выше Правил.

Принимая во внимание требования разумности, полагает необходимым определить такой срок в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда.

Согласно ст.15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая, что ответчиком в срок не исполнены договорные обязательства у истца возникает право требовать компенсации морального вреда, размер которого суд, с учетом требований разумности и справедливости, суммы сделки, срока нарушения обязательства, оценивает в размере 10 000 рублей.

В силу ч. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку судом взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, то штраф будет составлять 5 000 рублей (50% от размера взысканной в пользу истца компенсации морального вреда).

В силу ст.103 ГПК РФ в пользу местного бюджета с ОАО "Янтарьэнерго" подлежит взысканию государственная пошлина в размере 600 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Решил:

Исковое заявление Р.А.Я. удовлетворить частично:

- обязать ОАО «Янтарьэнерго» выполнить технологическое присоединение индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский район пос.Свободное ул. Лесная д. № к электрическим сетям согласно договору № 233/13 (ЗЭС) от 01.03.2013г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» и техническим условиям № 2 - 271/13 от 05.02.2013г. и дополнительному соглашению от 04.04.2014г. в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ОАО «Янтарьэнерго» в пользу Р.А.Я. компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 5 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований Р.А.Я. - отказать.

Взыскать с ОАО «Янтарьэнерго» в местный бюджет госпошлину в размере 600 рублей.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 21.11.2014 г.

Судья И.И.Булатова